Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado
Estado: Cancelado
347958
14/08/2018
Unidad de Contratación: Uoc Alberdi - Municipalidad de Alberdi - Municipalidades

Datos del Procedimiento

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
320833
Mejoras y equipamiento del paseo central
MEJORAS Y QUIPAMIENTOS PASEO CENTRAL
Modalidad: Contratación Directa
157.000.000
Por Total
30.0 %
Hasta Recepción Definitiva
Hasta Recepción Definitiva
Póliza

Forma de Pago al Proveedor/Contratista

Contra Certificación
Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 30

Datos del Contacto

WALTER EDGARDO PRIETO
RESPONSABLE DE LA UOC
0780210267
uoc.alberdi@hotmail.com

Etapas y Plazos

MUICIPALIDAD DE ALBERDI
22/08/2018 11:00
MUICIPALIDAD DE ALBERDI
24/08/2018 10:00
MUICIPALIDAD DE ALBERDI
24/08/2018 10:15
Según documento del llamado
Según documento del llamado
Sin observaciones

Conforme al artículo 210 de la ley N° 3.966 Orgánica Municipal, la difusión o publicación de las contrataciones realizadas por las Municipalidades NO ESTAN SUJETAS A AUTORIZACIONES O APROBACIONES PREVIAS DE LA DNCP; sin perjuicio de recurrir a los mecanismos de impugnación por quienes vieren transgredidos sus derechos o cualquier interesado en denunciar los actos que contravengan las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03, dentro de los plazos previstos en la misma.
INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Documentos

Secciones Estándares

Nombre Archivo
Condiciones Generales del Contrato - Obrascgc.pdf
Instrucción a los Oferentes - Obrasiao.pdf
He leído y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.
Nombre ArchivoTipo de DocumentoFecha
proforma_de_contrato_153376...proforma_de_contrato_1533764328271.pdf
Proforma de Contrato CD08/08/2018 17:40
plano_obra_1533764324297.pdfplano_obra_1533764324297.pdf
Plano de obra o cómputos métricos08/08/2018 17:40
carta_invitacion_alberdi_pl...carta_invitacion_alberdi_plaza_alberdi_mejora_y_qeuip__paseo_central_1533764309605.pdf
Carta de Invitación08/08/2018 17:40
formularios_1533764590331.zipformularios_1533764590331.zip
Carta de Invitación08/08/2018 17:43
166680001_1534272448349.pdf166680001_1534272448349.pdf
Nota de Observacion14/08/2018 14:47
llamado_publico_15342724512...llamado_publico_1534272451281.pdf
Llamado publicado14/08/2018 14:47
adenda_n__01_18_15347090315...adenda_n__01_18_1534709031547.pdf
Adenda19/08/2018 16:03
llamado_publico_15348804299...llamado_publico_1534880429939.pdf
Llamado publicado21/08/2018 15:40
171400001_1534880415012.pdf171400001_1534880415012.pdf
Nota de Observacion21/08/2018 15:40
acta_de_apertura_1535651647...acta_de_apertura_1535651647337.pdf
Acta de Apertura30/08/2018 13:54
nota_de_cancelaci_n_1535651...nota_de_cancelaci_n_1535651651783.pdf
Informe de Evaluación30/08/2018 13:54
dictamen_de_cancelaci_n_153...dictamen_de_cancelaci_n_1535651662317.pdf
Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado30/08/2018 13:54
resolucion_de_cancelaci_n_1...resolucion_de_cancelaci_n_1535651643355.pdf
Resolución Cancelación Llamado30/08/2018 13:54
nota_de_cancelaci_n_1535651...nota_de_cancelaci_n_1535651668592.pdf
Notificación al Oferente30/08/2018 13:54

Invitados

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :
RUCNombreTeléfonoE-mail
2082221CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA0225-952043/0981-822990villser.comercial@gmail.com
4028797ENZO SALVADOR PAREDES SANCHEZ0971 788 811/0971 788 811guerra1980_@hotmail.com
720953NERY PASSI RUMICH AYALA423299/981432912constructorafenar@hotmail.com
80085977ASOC. DE CONSERVACION VIAL "BASTAN SERVICIOS" 952043/952043aso.bastan@gmail.com
3818837NESTOR ROBERTO DUARTE CHAVEZ0981.822990ND.SERICIOS@GMAIL.COM
Procesos en la Dirección Jurídica:
Protestar
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas