Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado

Estado: Cancelado

Id: 347957

Fecha Publicación: 14/08/2018

Unidad de Contratación: Uoc Alberdi - Municipalidad de Alberdi - Municipalidades

Datos del Procedimiento

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles	Nº Expediente: 320830
Nombre: Construcción de una pista en entidad educativa	Descripción: " Construcción de Pista Deportiva en el Colegio Nacional Lomas"
Modalidad: Contratación Directa	Monto Referencial: 120.293.500
Sistema de Adjudicación: Por Total	Anticipo: 30.0 %
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva	Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
Tipo Garantía: Póliza

Forma de Pago al Proveedor/Contratista

Forma de Pago: Contra Certificación	Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 30

Datos del Contacto

Nombre: WALTER EDGARDO PRIETO

Cargo: RESPONSABLE DE LA UOC

Teléfono: 0780210267

E-mail: uoc.alberdi@hotmail.com

Etapas y Plazos

Lugar Consulta: MUNICIPALIDAD DE ALERDI	Tope de Consulta: 22/08/2018 11:00
Lugar Entrega Oferta: MUNICIPALIDAD DE ALERDI	Fecha y Hora Entrega Ofertas: 28/08/2018 09:00
Lugar Apertura Oferta: MUNICIPALIDAD DE ALERDI	Fecha y Hora Apertura Ofertas: 28/08/2018 09:10
Plazo Entrega Adq.: Según documento del llamado	Lugar Entrega Adq.: Según documento del llamado
Observaciones: Sin observaciones Conforme al artículo 210 de la ley N° 3.966 Orgánica Municipal, la difusión o publicación de las contrataciones realizadas por las Municipalidades NO ESTAN SUJETAS A AUTORIZACIONES O APROBACIONES PREVIAS DE LA DNCP; sin perjuicio de recurrir a los mecanismos de impugnación por quienes vieren transgredidos sus derechos o cualquier interesado en denunciar los actos que contravengan las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03, dentro de los plazos previstos en la misma.	Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Documentos

Secciones Estándares

Nombre Archivo
Condiciones Generales del Contrato - Obrascgc.pdf
Instrucción a los Oferentes - Obrasiao.pdf

He leído y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
plano_de_obra_colegio_nacio...plano_de_obra_colegio_nacional_lomas_1533762816665.pdf	Plano de obra o cómputos métricos	08/08/2018 17:15
carta_invitacion_alberdi_co...carta_invitacion_alberdi_contr_pista_col__nacional_lomas_1533762812664.pdf	Carta de Invitación	08/08/2018 17:15
proforma_de_contrato_153376...proforma_de_contrato_1533762826338.pdf	Proforma de Contrato CD	08/08/2018 17:15
formularios_1533762940969.zipformularios_1533762940969.zip	Carta de Invitación	08/08/2018 17:15
166660001_1534272714110.pdf166660001_1534272714110.pdf	Nota de Observacion	14/08/2018 14:51
llamado_publico_15342727178...llamado_publico_1534272717892.pdf	Llamado publicado	14/08/2018 14:51
adenda_n__01_2018_153470869...adenda_n__01_2018_1534708696485.pdf	Adenda	19/08/2018 15:58
llamado_publico_15348805806...llamado_publico_1534880580668.pdf	Llamado publicado	21/08/2018 15:43
171400001_1534880473208.pdf171400001_1534880473208.pdf	Nota de Observacion	21/08/2018 15:43
adenda_n__02_2018_153494490...adenda_n__02_2018_1534944907646.pdf	Adenda	22/08/2018 09:35
geolocalizacion_15349449357...geolocalizacion_1534944935758.pdf	Adenda	22/08/2018 09:35
17289___347957_153505288998...17289___347957_1535052889988.pdf	Nota de Observacion	23/08/2018 15:34
llamado_publico_15350528950...llamado_publico_1535052895075.pdf	Llamado publicado	23/08/2018 15:34
nota_de_cancelaci_n_1535653...nota_de_cancelaci_n_1535653008189.pdf	Notificación al Oferente	30/08/2018 14:16
dictamen_de_cancelaci_n_153...dictamen_de_cancelaci_n_1535652999819.pdf	Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado	30/08/2018 14:16
nota_de_cancelaci_n_1535652...nota_de_cancelaci_n_1535652995745.pdf	Informe de Evaluación	30/08/2018 14:16
acta_de_apertura_1535652988...acta_de_apertura_1535652988420.pdf	Acta de Apertura	30/08/2018 14:16
resolucion_de_cancelaci_n_1...resolucion_de_cancelaci_n_1535652984834.pdf	Resolución Cancelación Llamado	30/08/2018 14:16

Invitados

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :

RUC	Nombre	Teléfono	E-mail
4028797	ENZO SALVADOR PAREDES SANCHEZ	0971 788 811/0971 788 811	guerra1980_@hotmail.com
2082221	CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA	0225-952043/0981-822990	villser.comercial@gmail.com
3818837	NESTOR ROBERTO DUARTE CHAVEZ	0981.822990	nd.servicios@gmail.com
80085977	ASOC. DE CONSERVACION VIAL "BASTAN SERVICIOS"	952043/952043	aso.bastan@gmail.com
720953	NERY PASSI RUMICH AYALA	423299/981432912	constructorafenar@hotmail.com