Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado

Estado: Adjudicado

Id: 337249

Fecha Publicación: 09/11/2017

Unidad de Contratación: Defensoria del Pueblo - Defensoría del Pueblo - Defensoría del Pueblo

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles	Nº Expediente: 333711
Nombre: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Descripción: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Modalidad: Contratación por Excepción	Monto Referencial: 600.000.000
Decreto 5174 (Art 19 Nº 2) : No	Sistema de Adjudicación: Por Total
Anticipo: 30.0 %	Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva	Tipo Garantía: Póliza

Forma de Pago: A Plazos	Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 10

Nombre: Nancy Vega de Cáceres

Cargo: Directora de la UOC

Teléfono: 496-220

E-mail: uoc@defensoriadelpueblo.gov.py

Lugar Consulta: Oficina UOC	Tope de Consulta: 10/11/2017 14:00
Lugar Entrega Oferta: Ygatimi esq Ayolas Oficina UOC	Fecha y Hora Entrega Ofertas: 15/11/2017 07:15
Lugar Apertura Oferta: Ygatimi esq Ayolas Oficina UOC	Fecha y Hora Apertura Ofertas: 15/11/2017 07:30
Plazo Entrega Adq.: 40 días contados a partir suscripción del contrato	Lugar Entrega Adq.: Ygatimi esq O¨Leary
Observaciones: Sin observaciones	Restricciones:

Nombre Archivo
Instrucción a los Oferentes - Obrasiao.pdf
Condiciones Generales del Contrato - Obrascgc.pdf

He leído y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
27749_337249_333711_1509392...27749_337249_333711_1509392408703.pdf	Nota de Retención Llamado	30/10/2017 16:40
27378_337249_333711_1509732...27378_337249_333711_1509732540360.pdf	Nota de Retención Llamado	03/11/2017 15:09
s_r__337249_1510139929017.pdfs_r__337249_1510139929017.pdf	Nota de Retención Llamado	08/11/2017 08:19
pbc_obras_2017_mantenimient...pbc_obras_2017_mantenimiento_y_reparacion_1510140010063.zip	Carta de Invitación	08/11/2017 08:22
cronograma_de_ejecucion_151...cronograma_de_ejecucion_1510140112904.pdf	Plano de obra o cómputos métricos	08/11/2017 08:22
dictamen_justificativo_uoc_...dictamen_justificativo_uoc_1510140034962.pdf	Dictamen del Llamado	08/11/2017 08:22
nota_de_respuestas_a_reparo...nota_de_respuestas_a_reparos_1510140180001.pdf	Carta de Invitación	08/11/2017 08:23
llamado_publico_15102480840...llamado_publico_1510248084079.pdf	Llamado publicado	09/11/2017 14:21
seccion_vi_formularios_obra...seccion_vi_formularios_obras_1509562058976.zip	Aclaraciones	14/11/2017 10:53

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :

RUC	Nombre	Teléfono	E-mail
358441	JORGE SANZ MENDIGUREN	900710/981443676	arqsanz54@hotmail.com
80055731	UNIVERSAL WORKS S.R.L.	3264336/0981-678958	universal.w@gmail.com
402720	VICENTE JORGE PRUJEL GONZALEZ	021906273/0982666050	vicenteprujel@hotmail.com
358441	JORGE SANZ MENDIGUREN	900710/981443676	arqsanz54@hotmail.com
1091759	ANDRÉS TORALES	0984 710 700/0976 529 689	andrestorales1@hotmail.com
2489403	ANTONIO VILLALBA PRIETO	047230413/0982974809	constru_san_antonio@hotmail.com
402720	VICENTE JORGE PRUJEL GONZALEZ	021906273/0982666050	vicenteprujel@hotmail.com

Procesos en la Dirección Jurídica:

Protestar

Items:

PAC:

Ver Pac

Estado	Ver
Adjudicado Parcialmente	Ver Adjudicación