Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado
Estado: Cancelado
334067
13/10/2017
Unidad de Contratación: Uoc Ande - Administración Nacional de Electricidad - Empresas Públicas

Datos del Procedimiento

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
331474
Lco960_Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Muralla de Protección Perimetral - S.E. Barrio Parque.
Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Muralla de Protección Perimetral - S.E. Barrio Parque.
Modalidad: Concurso de Ofertas
676.178.555
Por Total
Hasta Cumplimiento Total de Obligaciones

Forma de Pago al Proveedor/Contratista

A Plazos
Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 30

Datos del Contacto

Sr. Carlos Cabral - Lic. Adelaida Martínez
Jefe Int. Dpto. de Compras - Jefa Sección Licitación por Concurso de Ofertas
2172120 ? 2172624
dcolco@ande.gov.py

Etapas y Plazos

Avda. España e/ Padre Cardozo N° 1268 - Planta Baja - Sección Mesa de Entradas
15/12/2017 08:30
Avda. España e/ Padre Cardozo N° 1268 - Dpto. de Compras - 2do. Piso - Oficina 223
20/12/2017 08:00
Avda. España e/ Padre Cardozo N° 1268 - Dpto. de Compras - 2do. Piso - Oficina 223
20/12/2017 08:15
Según documento del llamado
Según documento del llamado
Ninguna.--

INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Documentos

Secciones Estándares

Nombre Archivo
Condiciones Generales del Contrato - Obrascgc.pdf
Instrucción a los Oferentes - Obrasiao.pdf
He leído y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.
Nombre ArchivoTipo de DocumentoFecha
cdp_lco960_1507573077114.pdfcdp_lco960_1507573077114.pdf
CDP09/10/2017 15:19
resoluci_n_lco960_150757313...resoluci_n_lco960_1507573133582.pdf
Resolución del Llamado09/10/2017 15:19
constancia_plurianual_lco96...constancia_plurianual_lco960_1507573140942.pdf
Constancia de previsión plurianual09/10/2017 15:19
planos_lco960_1507573084741...planos_lco960_1507573084741.pdf
Plano de obra o cómputos métricos09/10/2017 15:19
especificaciones_t_cnicas_l...especificaciones_t_cnicas_lco960_1507573229302.pdf
Especificaciones técnicas09/10/2017 15:20
pbc_y_formularios_editables_lco960_1507639403110.zip (Para descargar el pliego deberá leer y aceptar las secciones estándares)Pliego de bases y Condiciones10/10/2017 09:43
permiso_municipal_lco960_15...permiso_municipal_lco960_1507639416380.pdf
Permiso Municipal10/10/2017 09:43
26160_3340670001_1507925459...26160_3340670001_1507925459832.pdf
Nota de Observacion13/10/2017 17:11
llamado_publico_15079254692...llamado_publico_1507925469256.pdf
Llamado publicado13/10/2017 17:11
adenda_1_y_formulario_edita...adenda_1_y_formulario_editable_rev_1_1508511139442.zip
Adenda20/10/2017 11:52
nota_uoc_reparo_lco960_1508...nota_uoc_reparo_lco960_1508511177228.pdf
Nota de Contestación20/10/2017 11:52
27007_3340670001.pdf27007_3340670001.pdf
Nota de Observacion23/10/2017 15:19
llamado_publico_15087827476...llamado_publico_1508782747693.pdf
Llamado publicado23/10/2017 15:19
nota_uoc_reparo_ii_lco960_1...nota_uoc_reparo_ii_lco960_1509028554495.pdf
Nota de Contestación26/10/2017 11:35
adenda_2_lco960_15090398190...adenda_2_lco960_1509039819005.pdf
Adenda26/10/2017 14:43
llamado_publico_15091026548...llamado_publico_1509102654806.pdf
Llamado publicado27/10/2017 08:10
adenda_3_lco960_15095492086...adenda_3_lco960_1509549208611.pdf
Adenda01/11/2017 12:13
llamado_publico_15095673598...llamado_publico_1509567359855.pdf
Llamado publicado01/11/2017 17:16
adenda_4_lco960_15102479685...adenda_4_lco960_1510247968578.pdf
Adenda09/11/2017 14:19
llamado_publico_15102565551...llamado_publico_1510256555152.pdf
Llamado publicado09/11/2017 16:42
adenda_5_lco960_15108414264...adenda_5_lco960_1510841426492.pdf
Adenda16/11/2017 11:10
llamado_publico_15108641566...llamado_publico_1510864156651.pdf
Llamado publicado16/11/2017 17:29
adenda_6_lco960_15114467908...adenda_6_lco960_1511446790801.pdf
Adenda23/11/2017 11:19
llamado_publico_15114523121...llamado_publico_1511452312164.pdf
Llamado publicado23/11/2017 12:51
adenda_7_lco960_15118751897...adenda_7_lco960_1511875189793.pdf
Adenda28/11/2017 10:19
llamado_publico_15119773217...llamado_publico_1511977321747.pdf
Llamado publicado29/11/2017 14:42
31581___3340670001_15119772...31581___3340670001_1511977298580.pdf
Nota de Observacion29/11/2017 14:42
adenda_8_lco960_15130980322...adenda_8_lco960_1513098032290.pdf
Adenda12/12/2017 14:00
llamado_publico_15131615468...llamado_publico_1513161546893.pdf
Llamado publicado13/12/2017 07:39
resoluci_n_1514373439675.pdfresoluci_n_1514373439675.pdf
Acta de Apertura27/12/2017 08:17
dictamen_1514373470368.pdfdictamen_1514373470368.pdf
Notificación al Oferente27/12/2017 08:17
resoluci_n_1514373103560.pdfresoluci_n_1514373103560.pdf
Resolución Cancelación Llamado27/12/2017 08:17
dictamen_1514373135814.pdfdictamen_1514373135814.pdf
Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado27/12/2017 08:17
nota_1514373445651.pdfnota_1514373445651.pdf
Informe de Evaluación27/12/2017 08:17

Invitados

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :
RUCNombreTeléfonoE-mail
80039178MAGOMEC S.R.L297-297/0983 297-297magomec@hotmail.com
80024870NORESTE S.A.061 574 473/0983 692 293noresteconstrucciones@hotmail.com
80003241CONCRET-MIX SA293317-281245concret.mix@gmail.com
583272NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ908 395/981915134lm.construcciones@hotmail.com
80004588BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES302032/0981733201secretariabh@barrailhnos.com.py
Procesos en la Dirección Jurídica:
Protestar
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas