Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado
Estado: Cancelado
324305
30/11/2017
Unidad de Contratación: Secretaría Nacional Antidrogas - Presidencia de la República - Poder Ejecutivo

Datos del Procedimiento

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
338852
REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL UBICADA EN PIRIBEBUY
REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL UBICADA EN PIRIBEBUY - AD REFERENDUM
Modalidad: Concurso de Ofertas
235.000.000
Por Total
Hasta Recepción Definitiva
Hasta Recepción Definitiva

Forma de Pago al Proveedor/Contratista

A Plazos
Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 10

Datos del Contacto

ALCIDES DIONISIO GAMARRA COLMAN
COORDINADOR UOC
(021) 559-248
uoc@senad.gov.py

Etapas y Plazos

AV. FERNANDO DE LA MORA 2998 C/ AV. DE LA VICTORIA EDIFICIO SENAD - DIRECCION DE LA UOC
05/12/2017 14:00
AV. FERNANDO DE LA MORA 2998 C/ AV. DE LA VICTORIA EDIFICIO SENAD - DIRECCION DE LA UOC
11/12/2017 10:00
AV. FERNANDO DE LA MORA 2998 C/ AV. DE LA VICTORIA EDIFICIO SENAD - DIRECCION DE LA UOC
11/12/2017 10:30
Según documento del llamado
Según documento del llamado
Sin observaciones

INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Documentos

Secciones Estándares

Nombre Archivo
Condiciones Generales del Contrato - Obrascgc.pdf
Instrucción a los Oferentes - Obrasiao.pdf
He leído y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.
Nombre ArchivoTipo de DocumentoFecha
resoluci_n_de_aprobaci_n_15...resoluci_n_de_aprobaci_n_1511464561008.PDF
Resolución del Llamado23/11/2017 16:16
nota_390_2017_1511464801858...nota_390_2017_1511464801858.PDF
Permiso Municipal23/11/2017 16:20
31464_3243050001_1511900171...31464_3243050001_1511900171735.pdf
Nota de Retención Llamado28/11/2017 17:16
cdp_id_324305_1511976991315...cdp_id_324305_1511976991315.PDF
CDP29/11/2017 14:37
pbc_obras_2017_id324305_1511977427623.zip (Para descargar el pliego deberá leer y aceptar las secciones estándares)Pliego de bases y Condiciones29/11/2017 14:44
31978___3243050001_15120708...31978___3243050001_1512070837038.pdf
Nota de Observacion30/11/2017 16:43
llamado_publico_15120710011...llamado_publico_1512071001162.pdf
Llamado publicado30/11/2017 16:43
adenda_n__01__id324305_1512...adenda_n__01__id324305_1512133842258.PDF
Adenda01/12/2017 10:10
llamado_publico_15123865817...llamado_publico_1512386581758.pdf
Llamado publicado04/12/2017 08:23
nota_423_2017_1512474202726...nota_423_2017_1512474202726.pdf
Nota de Retención Llamado05/12/2017 08:43
adenda_n__02___id__324305_1...adenda_n__02___id__324305_1512475006168.pdf
Adenda05/12/2017 08:57
llamado_publico_15124844006...llamado_publico_1512484400684.pdf
Llamado publicado05/12/2017 11:33
dictamen_de_cancelaci_n_152...dictamen_de_cancelaci_n_1522671578950.PDF
Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado02/04/2018 08:20
notificaci_n_de_cancelaci_n...notificaci_n_de_cancelaci_n_1522671596757.PDF
Notificación al Oferente02/04/2018 08:20
dictamen_de_cancelaci_n_152...dictamen_de_cancelaci_n_1522671570437.PDF
Informe de Evaluación02/04/2018 08:20
acta_de_apertura_de_sobres_...acta_de_apertura_de_sobres_1522671560582.PDF
Acta de Apertura02/04/2018 08:20
resoluci_n_de_cancelaci_n_1...resoluci_n_de_cancelaci_n_1522671554107.PDF
Resolución Cancelación Llamado02/04/2018 08:20
resoluci_n_de_cancelaci_n_1...resoluci_n_de_cancelaci_n_1525279354243.PDF
Resolución Cancelación Llamado02/05/2018 12:43
dictamen_de_cancelaci_n_152...dictamen_de_cancelaci_n_1525279372806.PDF
Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado02/05/2018 12:43
acta_de_apertura_de_sobres_...acta_de_apertura_de_sobres_1525279366194.PDF
Acta de Apertura02/05/2018 12:43
notificaci_n_de_cancelaci_n...notificaci_n_de_cancelaci_n_1525279385474.PDF
Notificación al Oferente02/05/2018 12:43
dictamen_de_cancelaci_n_152...dictamen_de_cancelaci_n_1525279368828.PDF
Informe de Evaluación02/05/2018 12:43

Invitados

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :
RUCNombreTeléfonoE-mail
3999934GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ0981/508-853/0981/508-853PATTYCANTERO@GMAIL.COM
741180AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ021 312 296/0981 490 581proelasuncion@gmail.com
80067864Pegasus S.A. - Empresa Constructora902528/0982145423pegasuss.a@hotmail.com
80047025ENGINEERING S.A.021 647 883/0981 267 825andres@engineering.com.py
80026877INGEMANT SA946500/981904033ingemantsa@tigo.com.py
Procesos en la Dirección Jurídica:
Protestar
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas