Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado

Estado: Cancelado

Id: 326867

Fecha Publicación: 08/05/2017

Unidad de Contratación: Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción - Municipalidad de Asunción - Municipalidades

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles	Nº Expediente: 312262
Nombre: RECONSTRUCCION DE MURALLA DEL CEMENTERIO DEL SUR	Descripción: RECONSTRUCCION DE MURALLA DEL CEMENTERIO DEL SUR
Modalidad: Contratación Directa	Monto Referencial: 151.064.450
Sistema de Adjudicación: Por Total	Anticipo: 30.0 %
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva	Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
Tipo Garantía: Declaración Jurada

Forma de Pago: Contra Certificación	Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 20

Nombre: Margarita Stella Palacios Otaño

Cargo: Jefa UOC 3

Teléfono: 610-807

E-mail: uoc3asu@gmail.com

Lugar Consulta: UOC3 5to piso Bloque A Mcal López 5556	Tope de Consulta: 11/05/2017 10:00
Lugar Entrega Oferta: UOC3 5to piso Bloque A Mcal López 5556	Fecha y Hora Entrega Ofertas: 25/05/2017 09:00
Lugar Apertura Oferta: UOC3 5to piso Bloque A Mcal López 5556	Fecha y Hora Apertura Ofertas: 25/05/2017 09:30
Plazo Entrega Adq.: Según PBC	Lugar Entrega Adq.: Según PBC
Observaciones: Sin observaciones Conforme al artículo 210 de la ley N° 3.966 Orgánica Municipal, la difusión o publicación de las contrataciones realizadas por las Municipalidades NO ESTAN SUJETAS A AUTORIZACIONES O APROBACIONES PREVIAS DE LA DNCP; sin perjuicio de recurrir a los mecanismos de impugnación por quienes vieren transgredidos sus derechos o cualquier interesado en denunciar los actos que contravengan las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03, dentro de los plazos previstos en la misma.	Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Nombre Archivo
Condiciones Generales del Contrato - Obrascgc.pdf
Instrucción a los Oferentes - Obrasiao.pdf

He leído y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
computo_metrico_14937589755...computo_metrico_1493758975571.pdf	Plano de obra o cómputos métricos	02/05/2017 17:05
pbc_cementerio_del_sur_1493...pbc_cementerio_del_sur_1493759003332.zip	Proforma de Contrato CD	02/05/2017 17:05
pbc_cementerio_del_sur_1493...pbc_cementerio_del_sur_1493758965295.zip	Carta de Invitación	02/05/2017 17:05
adenda_1_1494607624231.pdfadenda_1_1494607624231.pdf	Adenda	12/05/2017 12:47
adenda_2_1495049450711.pdfadenda_2_1495049450711.pdf	Adenda	17/05/2017 15:30
notificaciones_154721102580...notificaciones_1547211025802.pdf	Notificación al Oferente	11/01/2019 09:50
dictamen_1547211015035.pdfdictamen_1547211015035.pdf	Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado	11/01/2019 09:50
dictamen_1547211001777.pdfdictamen_1547211001777.pdf	Informe de Evaluación	11/01/2019 09:50
apertura_1547210988813.pdfapertura_1547210988813.pdf	Acta de Apertura	11/01/2019 09:50
resolucion_1547210968068.pdfresolucion_1547210968068.pdf	Resolución Cancelación Llamado	11/01/2019 09:50

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :

RUC	Nombre	Teléfono	E-mail
80085753	Constructora Alpe S.A.	664532/0981450469	alpemix69@gmail.com
80011665	CALDETEC INGENIERIA SRL	302470/2	caldetec@rieder.net.py
583272	NELSON RIGOBERTO MONGES RODRIGUEZ	908 395/981915134	lm.construcciones@hotmail.com
80024469	BGF SA	452587	bgfsa@pla.net.py
80022439	ESTRUCTURAS S.R.L.	021/292-530	estructurassrl@gmail.com