En el folio 111 del PBC de este llamado a Fiscalización se menciona que se dará una aprobación única para todo el proyecto tras la revisión de los diseños completos.
En el PBC del Contratista, folio 57 se indica lo siguiente:
Informaciones adicionales
La contratista deberá desarrollar el Ajuste de Ejecución del Proyecto de tal forma que posibilite la presentación y aprobación parcial de componentes del diseño, permitiendo así el inicio anticipado y escalonado de la ejecución de determinadas partes de la obra.
Se visualiza una aparente inconsistencia en el criterio de aprobación del Ajuste de Proyecto para su posterior ejecución, se solicita aclarar este punto.
En el folio 111 del PBC de este llamado a Fiscalización se menciona que se dará una aprobación única para todo el proyecto tras la revisión de los diseños completos.
En el PBC del Contratista, folio 57 se indica lo siguiente:
Informaciones adicionales
La contratista deberá desarrollar el Ajuste de Ejecución del Proyecto de tal forma que posibilite la presentación y aprobación parcial de componentes del diseño, permitiendo así el inicio anticipado y escalonado de la ejecución de determinadas partes de la obra.
Se visualiza una aparente inconsistencia en el criterio de aprobación del Ajuste de Proyecto para su posterior ejecución, se solicita aclarar este punto.
La aprobación única que se visualiza en el folio 111 corresponde a todo el proyecto tras la revisión de los diseños completos.
En cuanto a la aprobación parcial, remitirse a la Adenda, apartado 20.
22
Prórroga en los plazos de presentación de la Oferta
Se solicita a bien considerar una prorroga de 2 semanas en la fecha de presentación de las Propuestas en atención a los pedidos de aclaraciones solicitados.
12-10-2025
22-10-2025
Prórroga en los plazos de presentación de la Oferta
Se solicita a bien considerar una prorroga de 2 semanas en la fecha de presentación de las Propuestas en atención a los pedidos de aclaraciones solicitados.
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP.
23
Informe Borrador Final del Ajuste de Ejecución del Proyecto
En el apartado 12. Con relación al Diseño Final de Ingeniería: se menciona la presentación por parte de la Fiscalización del Informe de Revisión al Informe Borrador Final de Ajuste a la Ejecución del Proyecto (folio 107).
En el apartado 20. Presentación de Informes (folio 86) no se visualiza la presentación del Informe de Fiscalización al Informe Borrador Final de Ajuste a la Ejecución del Proyecto.
Favor aclarar esta aparente inconsistencia.
12-10-2025
22-10-2025
Informe Borrador Final del Ajuste de Ejecución del Proyecto
En el apartado 12. Con relación al Diseño Final de Ingeniería: se menciona la presentación por parte de la Fiscalización del Informe de Revisión al Informe Borrador Final de Ajuste a la Ejecución del Proyecto (folio 107).
En el apartado 20. Presentación de Informes (folio 86) no se visualiza la presentación del Informe de Fiscalización al Informe Borrador Final de Ajuste a la Ejecución del Proyecto.
Favor confirmar la interpretación de que el Informe de Recepción Provisoria es equivalente al Informe Final de los Servicios de Consultoría a ser contratados.
Favor confirmar la interpretación de que el Informe de Recepción Provisoria es equivalente al Informe Final de los Servicios de Consultoría a ser contratados.
Se solicita tener en cuenta los plazos establecidos en el SICP
27
Plazo del Servicio
En el punto 6. Alcance de los servicios requeridos (folio 111) se establece:
...El inicio, destinada a la revisión del Ajuste de Ejecución del Proyecto presentado por el Contratista y la fiscalización de la movilización, se dará una vez emitida la Orden de Proceder, al inicio del contrato de obras y culminará dos (2) meses después de la finalización de las Obras (cuyo plazo es de 18 meses), con la Recepción Provisoria de la misma.
En el punto 7. Plazos previstos para la Obra.
Inicio
Fiscalización de la movilización y Revisión del Ajuste de Ejecución del Proyecto. La duración será de ciento cinco (105) días. Este plazo inlcuye, los quince (15) días calendario que tendrá la Fiscalización para emitir el Dictamen Técnico Integral, recomendando la aprobación, observación o rechazo conforme a la evaluación
...Ejecución
La Ejecución de los servicios de consultoría para esta fase coincide con el Inicio de Obras (Emisión de la Orden de Inicio al contratsita cuyo plazo de obra es de 18 meses)
El inicio de los servicios de Consultoría coincide con el Inicio de Obras, considerando que solo se dará una aprobación única para todo el proyecto tras la revisión de los diseños completos (entiendanse 105 días despues de la Orden de Inicio), entendemos que queda desfasado este periodo.
Favor aclarar este punto.
En todo caso, confirmar que el periodo de 105 días previsto para la Revisión del Ajuste de Ejecución del Proyecto coincide y/o se superpone con los 18 meses del plazo previsto para la ejecución de la Obra.
En el punto 6. Alcance de los servicios requeridos (folio 111) se establece:
...El inicio, destinada a la revisión del Ajuste de Ejecución del Proyecto presentado por el Contratista y la fiscalización de la movilización, se dará una vez emitida la Orden de Proceder, al inicio del contrato de obras y culminará dos (2) meses después de la finalización de las Obras (cuyo plazo es de 18 meses), con la Recepción Provisoria de la misma.
En el punto 7. Plazos previstos para la Obra.
Inicio
Fiscalización de la movilización y Revisión del Ajuste de Ejecución del Proyecto. La duración será de ciento cinco (105) días. Este plazo inlcuye, los quince (15) días calendario que tendrá la Fiscalización para emitir el Dictamen Técnico Integral, recomendando la aprobación, observación o rechazo conforme a la evaluación
...Ejecución
La Ejecución de los servicios de consultoría para esta fase coincide con el Inicio de Obras (Emisión de la Orden de Inicio al contratsita cuyo plazo de obra es de 18 meses)
El inicio de los servicios de Consultoría coincide con el Inicio de Obras, considerando que solo se dará una aprobación única para todo el proyecto tras la revisión de los diseños completos (entiendanse 105 días despues de la Orden de Inicio), entendemos que queda desfasado este periodo.
Favor aclarar este punto.
En todo caso, confirmar que el periodo de 105 días previsto para la Revisión del Ajuste de Ejecución del Proyecto coincide y/o se superpone con los 18 meses del plazo previsto para la ejecución de la Obra.
El periodo del contrato de consultoría es de 20 meses. El periodo mencionado en el folio 111 de 18 meses corresponde al plazo de construcción del Llamado con ID 468263 - LPN MOPC N° 86/2025. Los plazos del ítem 7 (105 días) se encuentran incluidos dentro del plazo total de 20 meses.
28
SUBCONTRATACION
Favor aclarar si efectivamente la SUBCONTRATACION no aplica para este llamado teniendo en cuenta que en el Formulario 10 la descripcion de "NO APLICA" no se visualiza, pero dentro del PBC en el punto SUBCONTRATACION manifiestan que "el porcetantaje permitido para la subcontracion sera: NO APLICA"
Favor aclarar si efectivamente la SUBCONTRATACION no aplica para este llamado teniendo en cuenta que en el Formulario 10 la descripcion de "NO APLICA" no se visualiza, pero dentro del PBC en el punto SUBCONTRATACION manifiestan que "el porcetantaje permitido para la subcontracion sera: NO APLICA"
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, la subcontratación NO APLICA.
Se agrega NO APLICA en el formulario a través de Adenda.
29
Documentos autenticados
Solicitamos respetuosamente aclarar que documentos deberan ser copias simples y cuales deberan ir autenticados teniendo en cuenta que dentro de los FORMULARIOS solicitan copias autenticas de los respaldos pero dentro del PBC solicitan copia simple.
Solicitamos respetuosamente aclarar que documentos deberan ser copias simples y cuales deberan ir autenticados teniendo en cuenta que dentro de los FORMULARIOS solicitan copias autenticas de los respaldos pero dentro del PBC solicitan copia simple.
Se solicita a bien considerar una prorroga de 20 días en la fecha de presentación de las Propuestas en atención a los pedidos de aclaraciones solicitados.
Se solicita a bien considerar una prorroga de 20 días en la fecha de presentación de las Propuestas en atención a los pedidos de aclaraciones solicitados.