Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado

Estado: Cancelado

Id: 381838

Fecha Publicación: 13/10/2020

Unidad de Contratación: Uoc - Tembiapora - Municipalidad de Tembiapora - Municipalidades

Datos del Procedimiento

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles	Nº Expediente: 313409
Nombre: Construcción de un Aula en Escuela Básica Nº 3363 "Fulgencio Yegros"	Descripción: Construcción de un Aula en Escuela Básica Nº 3363 "Fulgencio Yegros"
Modalidad: Contratación Directa	Monto Referencial: 116.244.682
Sistema de Adjudicación: Por Total	Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva
Vigencia del Contrato: Hasta Recepción Definitiva	Tipo Garantía: Declaración Jurada

Forma de Pago al Proveedor/Contratista

Forma de Pago: Contra Certificación	Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 30

Datos del Contacto

Nombre: María Liliana Gimenez Malgarejo

Cargo: Responsable de UOC

Teléfono: 0973 136854

E-mail: munitembiapora@hotmail.com

Etapas y Plazos

Lugar Consulta: Secretaria General - Municipalidad de Tembiapora	Tope de Consulta: 19/10/2020 12:00
Lugar Entrega Oferta: Mesa de Entrada - Municipalidad de Tembiapora	Fecha y Hora Entrega Ofertas: 26/10/2020 08:00
Lugar Apertura Oferta: Secretaria General - Municipalidad de Tembiapora	Fecha y Hora Apertura Ofertas: 26/10/2020 08:30
Plazo Entrega Adq.: Según documento del llamado	Lugar Entrega Adq.: Según documento del llamado
Observaciones: Sin observaciones Conforme al artículo 210 de la ley N° 3.966 Orgánica Municipal, la difusión o publicación de las contrataciones realizadas por las Municipalidades NO ESTAN SUJETAS A AUTORIZACIONES O APROBACIONES PREVIAS DE LA DNCP; sin perjuicio de recurrir a los mecanismos de impugnación por quienes vieren transgredidos sus derechos o cualquier interesado en denunciar los actos que contravengan las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03, dentro de los plazos previstos en la misma.	Restricciones: INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Documentos

Nombre Archivo	Tipo de Documento	Fecha
nota_dnc_n__19699__id_38183...nota_dnc_n__19699__id_381838__const_de_aula_escuela_n__3363_1602098735048.pdf	Nota de Retención Llamado	07/10/2020 16:25
id_n__381839_1602251686733.kmlid_n__381839_1602251686733.kml	Geolocalizacion	09/10/2020 10:54
et_y_planos_1602251657928.zipet_y_planos_1602251657928.zip	Plano de obra o cómputos métricos	09/10/2020 10:54
antecedentes_de_costos_1602...antecedentes_de_costos_1602251652928.zip	Antecedentes de Estimación de Costos	09/10/2020 10:54
modelo_contrato_obra_muni_1...modelo_contrato_obra_muni_1602251667645.pdf	Proforma de Contrato CD	09/10/2020 10:54
autorizaci_n_obras_16022516...autorizaci_n_obras_1602251678334.pdf	Autorización del MEC	09/10/2020 10:54
cdp_1602251650239.pdfcdp_1602251650239.pdf	CDP	09/10/2020 10:54
pbc__formularios_y_agdc_160...pbc__formularios_y_agdc_1602251652478.zip	Carta de Invitación	09/10/2020 10:54
nota_de_contestaci_n_160225...nota_de_contestaci_n_1602251777775.pdf	Aclaraciones	09/10/2020 10:57
llamado_publico_16026163660...llamado_publico_1602616366084.pdf	Llamado publicado	13/10/2020 16:12
nota_dnc_n__20157__id_38183...nota_dnc_n__20157__id_381838__const_de_aula_escuela_n__3363_1602616358310.pdf	Nota de Observacion	13/10/2020 16:12
id_n__381838_1602682578023.kmlid_n__381838_1602682578023.kml	Geolocalizacion	14/10/2020 10:36
adenda_n__1_1602768540462.pdfadenda_n__1_1602768540462.pdf	Adenda	15/10/2020 10:29
llamado_publico_16028615286...llamado_publico_1602861528698.pdf	Llamado publicado	16/10/2020 12:18
adenda_n__2_1603205732539.pdfadenda_n__2_1603205732539.pdf	Adenda	20/10/2020 11:55
llamado_publico_16032311295...llamado_publico_1603231129585.pdf	Llamado publicado	20/10/2020 18:58
resolucion_de_cancelacion_1...resolucion_de_cancelacion_1607111395152.pdf	Resolución Cancelación Llamado	04/12/2020 16:51
informe_de_uoc_160711140008...informe_de_uoc_1607111400081.pdf	Informe de Evaluación	04/12/2020 16:51
nota_de_aclaraci_n_16071114...nota_de_aclaraci_n_1607111459308.pdf	Acta de Apertura	04/12/2020 16:51
dictamen_justificativo_1607...dictamen_justificativo_1607111408572.pdf	Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado	04/12/2020 16:51
nota_de_aclaraci_n_16071114...nota_de_aclaraci_n_1607111462336.pdf	Notificación al Oferente	04/12/2020 16:51

Invitados

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :

RUC	Nombre	Teléfono	E-mail
4871893	Miguel Benitez Paredes	20135/0971550351	benitezingenieria16@gmail.com
1891439	JUAN VICENTE MARTINEZ ACUÑA	0983/509-500	juanvicentemartinez18@gmail.com
1895960	FRANCISCO GOMEZ ZARATE	0527 20 100/0527 20 100	gomezhermanosconstrucciones@gmail.com
80050215	FANN S.A	0973547812/0971234712	constructorafannsa@gmail.com
4065154	Emigdio Vera Garacho	136854	emigve@hotmail.com