Llamado a Contratación
Estos son los datos del llamado
Estado:
Cancelado
Id:
323730
Fecha Publicación:
17/11/2017
Unidad de Contratación:
Uoc Ande - Administración Nacional de Electricidad - Empresas Públicas
Datos del Procedimiento
Categoria:
21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
Nº Expediente:
336990
Nombre:
Cd_6267.Construcción de Pozo Artesiano y Colocación de tanque metálico
Descripción:
Cd_6267.Construcción de Pozo Artesiano y Colocación de tanque metálico
Modalidad:
Contratación Directa
Monto Referencial:
149.653.000
Sistema de Adjudicación:
Por Total
Vigencia del Contrato:
Hasta Recepción Definitiva
Vigencia del Contrato:
Hasta Recepción Definitiva
Tipo Garantía:
Declaración Jurada
Forma de Pago al Proveedor/Contratista
Forma de Pago:
A Plazos
Moneda:
Guaraníes
Fuente de Financiamiento:
30
Datos del Contacto
Nombre:
Sr. Carlos Maria Cabral L. ? C.P Raquel Molinas
Cargo:
Jefe de Dpto. de Compras ? Jefa de Sección Contratación Directa
Teléfono:
(021) 201-051 ? (021) 217 2380
E-mail:
cdirecta@ande.gov.py
Etapas y Plazos
Lugar Consulta:
Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo ? Dpto. de Compras ? 2do Piso ? Ofic. 223
Tope de Consulta:
29/11/2017 10:00
Lugar Entrega Oferta:
Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo ? Dpto. de Compras ? 2do Piso ? Ofic. 223
Fecha y Hora Entrega Ofertas:
05/12/2017 08:55
Lugar Apertura Oferta:
Avda. España Nº 1268 y Padre Cardozo ? Dpto. de Compras ? 2do Piso ? Ofic. 223
Fecha y Hora Apertura Ofertas:
05/12/2017 09:00
Plazo Entrega Adq.:
Según documento del llamado
Lugar Entrega Adq.:
Según documento del llamado
Observaciones:
NINGUNA-
Restricciones:
INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03
Documentos
Secciones Estándares
Nombre Archivo
Condiciones Generales del Contrato - Obras
cgc.pdf
Instrucción a los Oferentes - Obras
iao.pdf
He leído y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.
Nombre Archivo
Tipo de Documento
Fecha
cd_6267_y_archivo_editable_...
cd_6267_y_archivo_editable_1510678987491.zip
Carta de Invitación
14/11/2017 14:06
proforma_de_contrato_6267_1...
proforma_de_contrato_6267_1510679165970.pdf
Proforma de Contrato CD
14/11/2017 14:06
permiso_de_autorizacon_muni...
permiso_de_autorizacon_municipal_6267_1510679001959.pdf
Permiso Municipal
14/11/2017 14:06
nota_de_comun_6267_15106789...
nota_de_comun_6267_1510678998792.pdf
Nota Comunicación
14/11/2017 14:06
cronograma_de_obras_y_ubica...
cronograma_de_obras_y_ubicacion_croquis_6267_1510678992764.pdf
Plano de obra o cómputos métricos
14/11/2017 14:06
cdp6267_1510678989465.pdf
cdp6267_1510678989465.pdf
CDP
14/11/2017 14:06
llamado_publico_15109512767...
llamado_publico_1510951276769.pdf
Llamado publicado
17/11/2017 17:41
30130_323730_1510951270907.pdf
30130_323730_1510951270907.pdf
Nota de Observacion
17/11/2017 17:41
ad01_cd_6267_2017_151145588...
ad01_cd_6267_2017_1511455886787.pdf
Adenda
23/11/2017 13:51
llamado_publico_15114651250...
llamado_publico_1511465125001.pdf
Llamado publicado
23/11/2017 16:25
nota_de_contestacion_cd_626...
nota_de_contestacion_cd_6267_2017_1511977419823.pdf
Nota de Comunicación Adenda/Aclaracion (opcional)
29/11/2017 14:43
llamado_publico_15119842764...
llamado_publico_1511984276468.pdf
Llamado publicado
29/11/2017 16:37
acta_cd_6267_1518542593329.pdf
acta_cd_6267_1518542593329.pdf
Acta de Apertura
13/02/2018 14:24
notificacion_cd_6267_17_151...
notificacion_cd_6267_17_1518542611853.pdf
Notificación al Oferente
13/02/2018 14:24
dictamen_cd_6267_1518542587...
dictamen_cd_6267_1518542587835.pdf
Resolución Cancelación Llamado
13/02/2018 14:24
dictamen_cd_6267_1518542606...
dictamen_cd_6267_1518542606670.pdf
Dictamen Justificativo de Cancelación Llamado
13/02/2018 14:24
informe_cd_6267_15185426007...
informe_cd_6267_1518542600779.pdf
Informe de Evaluación
13/02/2018 14:24
Invitados
La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :
RUC
Nombre
Teléfono
E-mail
863821
RAUL DARIO FLEITAS AVALOS
021 206 403
cristinaguero1@gmail.com
80053477
HIDROGEOM PERFORACIONES S.A.
574209/983639220
gerencia@hidrogeom.com.py
2152206
MINGA GUAZU
80008788
TRAZO S.R.L.
390946/971240555
elsa.cabral@trazo.com.py
678463
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
447124/981109543
hugogiovine@hotmail.com
Procesos en la Dirección Jurídica:
Protestar
Items:
Ver Items
Descargar Ítems
PAC:
Ver Pac
Más información:
Suscribirse a cambios del llamado
Twittear
Suscripción
Suscribirse para recibir modificaciones de este llamado a su correo electronico.
Email:
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas
Preguntas Frecuentes
|
Mesa de Ayuda y Sugerencias