Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado
Estado: Adjudicado
337537
29/11/2017
Unidad de Contratación: Uoc Ciudad del Este - Municipalidad de Ciudad del Este - Municipalidades

Datos del Procedimiento

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
337818
CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Nº 02/17. REPARACIÓN DE AULAS, BAÑOS Y REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD
CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN Nº 02/17. REPARACIÓN DE AULAS, BAÑOS Y REPARACIONES VARIAS EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA CIUDAD
Modalidad: Contratación por Excepción

1.378.442.963
No
Por Lote
30.0 %
Hasta Recepción Definitiva
Hasta Recepción Definitiva
Póliza

Forma de Pago al Proveedor/Contratista

Contra Certificación
Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 30

Datos del Contacto

LOURDES LIMBANI OBERLADSTATTER LUGO
COORDINADORA
061-508700
mcde_uoc@outlook.com

Etapas y Plazos

AVDA. PIONEROS DEL ESTE Y ALEJO GARCÍA ESQ EUSEBIO AYALA - MUNICIPALIDAD DE CDE - OFICINA UOC
12/12/2017 11:00
AVDA. PIONEROS DEL ESTE Y ALEJO GARCÍA ESQ EUSEBIO AYALA - MUNICIPALIDAD DE CDE - OFICINA UOC
15/12/2017 11:00
AVDA. PIONEROS DEL ESTE Y ALEJO GARCÍA ESQ EUSEBIO AYALA - MUNICIPALIDAD DE CDE - OFICINA UOC
15/12/2017 11:30
Según documento del llamado
Según documento del llamado
Sin observaciones

Conforme al artículo 210 de la ley N° 3.966 Orgánica Municipal, la difusión o publicación de las contrataciones realizadas por las Municipalidades NO ESTAN SUJETAS A AUTORIZACIONES O APROBACIONES PREVIAS DE LA DNCP; sin perjuicio de recurrir a los mecanismos de impugnación por quienes vieren transgredidos sus derechos o cualquier interesado en denunciar los actos que contravengan las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03, dentro de los plazos previstos en la misma.
INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Documentos

Secciones Estándares

Nombre Archivo
Condiciones Generales del Contrato - Obrascgc.pdf
Instrucción a los Oferentes - Obrasiao.pdf
He leído y conozco las secciones estándares de esta convocatoria.
Nombre ArchivoTipo de DocumentoFecha
resol_llamado_1510935484821...resol_llamado_1510935484821.pdf
Resolución Via Excepción17/11/2017 13:18
ciudad_del_este_15114601392...ciudad_del_este_1511460139228.zip
Nota de Retención Llamado23/11/2017 15:02
planos_y_planillas_15117889...planos_y_planillas_1511788977085.zip
Plano de obra o cómputos métricos27/11/2017 10:23
pbc_obras_1511788729236.zippbc_obras_1511788729236.zip
Carta de Invitación27/11/2017 10:23
dictamen_uoc_1511791892081.pdfdictamen_uoc_1511791892081.pdf
Dictamen del Llamado27/11/2017 11:11
31614_337537_337818_1511984...31614_337537_337818_1511984871598.pdf
Nota de Observacion29/11/2017 16:47
llamado_publico_15119848791...llamado_publico_1511984879199.pdf
Llamado publicado29/11/2017 16:47
nota_dncp_02_17_15120543805...nota_dncp_02_17_1512054380545.pdf
Nota de Contestación30/11/2017 12:06
nota_dncp_02_17_15120556185...nota_dncp_02_17_1512055618516.pdf
Aclaraciones30/11/2017 12:27
31962_337537_337818_1512070...31962_337537_337818_1512070449577.pdf
Nota de Observacion30/11/2017 16:35
llamado_publico_15120705188...llamado_publico_1512070518854.pdf
Llamado publicado30/11/2017 16:35
adenda_1_1512574952967.pdfadenda_1_1512574952967.pdf
Adenda06/12/2017 12:42
32600_337537_337818_1512655...32600_337537_337818_1512655172591.pdf
Nota de Observacion07/12/2017 10:59
llamado_publico_15126551762...llamado_publico_1512655176236.pdf
Llamado publicado07/12/2017 10:59
dictamen_uoc_ce02_17_151300...dictamen_uoc_ce02_17_1513005646945.pdf
Aclaraciones12/12/2017 18:43
llamado_publico_15131150981...llamado_publico_1513115098194.pdf
Llamado publicado12/12/2017 18:44
32849-337537-337818-02.pdf32849-337537-337818-02.pdf
Nota de Observacion13/12/2017 09:17

Invitados

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :
RUCNombreTeléfonoE-mail
80085753Constructora Alpe S.A.664532/0981450469alpemix@hotmail.com
4013685DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS0986/301-007/0986/301-007diegofrancosoy@hotmail.com
3406181LUIS MARIA LOPEZ CUBAS 59521214429/0985518400cisa.construcciones.py@gmail.com
945999ANA MARIA ALFONSO RIVEROS503199/0973-864143mariaana_construcciones@hotmail.com
841060LIDUVINO ESPINOLA VERA580167/0983-619086san_antonio_mym@hotmail.com
Procesos en la Dirección Jurídica:

Adjudicaciones

Estado Ver
Ejecutado Ver Adjudicación
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 07:00 a 15:00 horas