Llamado a Contratación

Estos son los datos del llamado
Estado: Adjudicado
385297
13/10/2020
Unidad de Contratación: Uoc Hohenau - Municipalidad de Hohenau - Municipalidades

Datos del Procedimiento

Categoria: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción o Remodelación y Reparación de Inmuebles
313819
"CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO TIPO 4.40 X 6.15 M CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO RAUL PEÑA"
"CONSTRUCCION DE UN BAÑO SEXADO TIPO 4.40 X 6.15 M CON OBRAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA NACIONAL DE COMERCIO RAUL PEÑA"
Modalidad: Contratación Directa

127.812.528
Por Total
Hasta Recepción Definitiva
Hasta Recepción Definitiva
Declaración Jurada

Forma de Pago al Proveedor/Contratista

Contra Certificación
Moneda: Guaraníes
Fuente de Financiamiento: 30

Datos del Contacto

MABEL CAROLINA MACIEL FERREIRA
Encargada UOC
0981392998
uochohenau@gmail.com

Etapas y Plazos

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
19/10/2020 08:00
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
26/10/2020 08:00
MUNICIPALIDAD DE HOHENAU
26/10/2020 08:30
Según documento del llamado
Según documento del llamado
Sin observaciones

Conforme al artículo 210 de la ley N° 3.966 Orgánica Municipal, la difusión o publicación de las contrataciones realizadas por las Municipalidades NO ESTAN SUJETAS A AUTORIZACIONES O APROBACIONES PREVIAS DE LA DNCP; sin perjuicio de recurrir a los mecanismos de impugnación por quienes vieren transgredidos sus derechos o cualquier interesado en denunciar los actos que contravengan las disposiciones de la Ley Nº 2.051/03, dentro de los plazos previstos en la misma.
INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 DE LA LEY 2051/03

Documentos

Nombre ArchivoTipo de DocumentoFecha
autorizacion_mec_1600957867...autorizacion_mec_1600957867239.zip
Autorización del MEC24/09/2020 10:33
resoluci_n_n_97_2020__00000...resoluci_n_n_97_2020__000001_1600957943620.pdf
Permiso Municipal24/09/2020 10:33
esp__tec__y_planos_16009579...esp__tec__y_planos_1600957916859.zip
Plano de obra o cómputos métricos24/09/2020 10:33
esc__nac__de_comercio_ra_l_...esc__nac__de_comercio_ra_l_pe_a_1601472289413.kmz
Geolocalizacion30/09/2020 09:25
modelo_del_contrato_1602076...modelo_del_contrato_1602076538473.pdf
Proforma de Contrato CD07/10/2020 10:16
nota_01_1602076803551.pdfnota_01_1602076803551.pdf
Nota Comunicación07/10/2020 10:20
cdp_1602163669738.pdfcdp_1602163669738.pdf
CDP08/10/2020 10:27
dictamen_de_costos_16021668...dictamen_de_costos_1602166842071.zip
Antecedentes de Estimación de Costos08/10/2020 11:20
docs_respaldatorios_1_16021...docs_respaldatorios_1_1602166939426.zip
Antecedentes de Estimación de Costos08/10/2020 11:22
docs_respaldatorios_2_16021...docs_respaldatorios_2_1602166978566.zip
Antecedentes de Estimación de Costos08/10/2020 11:23
carta_de_invitacion_y_pbc_1...carta_de_invitacion_y_pbc_1602167629337.zip
Carta de Invitación08/10/2020 11:33
nota_dnc_n__20117__id_38529...nota_dnc_n__20117__id_385297_const_de_ba_o_esc_raul_pe_a_1602614757451.pdf
Nota de Observacion13/10/2020 15:46
llamado_publico_16026147754...llamado_publico_1602614775483.pdf
Llamado publicado13/10/2020 15:46
adenda_01_1602680427225.zipadenda_01_1602680427225.zip
Adenda14/10/2020 10:00
dictamen_de_costos_16026801...dictamen_de_costos_1602680180567.zip
Antecedentes de Estimación de Costos15/10/2020 10:01
docs_respaldatorios_1_16026...docs_respaldatorios_1_1602680214005.zip
Antecedentes de Estimación de Costos15/10/2020 10:02
docs_respaldatorios_2_16026...docs_respaldatorios_2_1602680251732.zip
Antecedentes de Estimación de Costos15/10/2020 10:02
nota_dnc_n__20383__id_38529...nota_dnc_n__20383__id_385297_const_de_ba_o_esc_raul_pe_a_1602770831449.pdf
Nota de Observacion15/10/2020 11:07
llamado_publico_16027708489...llamado_publico_1602770848908.pdf
Llamado publicado15/10/2020 11:07
adenda_02_1602815082016.pdfadenda_02_1602815082016.pdf
Adenda15/10/2020 23:24
nota_dnc_n__20665__id_38529...nota_dnc_n__20665__id_385297_const_sshh_esc_raul_pe_a_1603124817297.pdf
Nota de Observacion19/10/2020 13:27
llamado_publico_16031248205...llamado_publico_1603124820510.pdf
Llamado publicado19/10/2020 13:27
cronograma_1603291797026.pdfcronograma_1603291797026.pdf
Nota de Contestación21/10/2020 11:50
cronograma_1603291897226.pdfcronograma_1603291897226.pdf
Nota de Contestación21/10/2020 11:51
adenda_03_1603293326947.pdfadenda_03_1603293326947.pdf
Adenda21/10/2020 12:15
cronograma_1603293537188.pdfcronograma_1603293537188.pdf
Nota de Contestación21/10/2020 12:19
llamado_publico_16032939236...llamado_publico_1603293923647.pdf
Llamado publicado21/10/2020 12:25
385297_acta_de_apertura_160...385297_acta_de_apertura_1603723057349.pdf
Acta de Apertura26/10/2020 11:37
llamado_publico_16037231315...llamado_publico_1603723131578.pdf
Llamado publicado26/10/2020 11:38

Invitados

La convocante invita a participar del proceso en forma no restrictiva a :
RUCNombreTeléfonoE-mail
1558715BELTRAN BENITO COLMAN NUÑEZ0985716710/0985716710colman_benito@hotmail.com
2228449CRISTINA ANDREA MUÑOZ VELOZO 0983-360082
1563541DERLIS RAMON ARNOLD MERELES /0985403006arnoldcabanas@hotmail.com
1954590ELIDA FATIMA DUARTE SCHEID0983-618915fat.sc@hotmail.com
2197495ROQUE DIONICIO TORALES BAEZ0775232584/0985725626daniela_torales88@hotmail.com
Procesos en la Dirección Jurídica:

Adjudicaciones

Estado Ver
Ejecutado Ver Adjudicación
E.E.U.U. 961 c/ Tte. Fariña. Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncp@contrataciones.gov.py
Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00. Viernes 07:15 - 13:00